Zmluva o dielo na vykonanie inžinierskej činnosti: Vzor a kľúčové aspekty

Zmluva o dielo na vykonanie inžinierskej činnosti je dôležitý dokument, ktorý upravuje vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri realizácii inžinierskych projektov. Tento článok poskytuje komplexný pohľad na túto zmluvu, vrátane jej vzoru a kľúčových aspektov.

Úvod

Zmluva o dielo je upravená v Obchodnom zákonníku (§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka). Zmluva o dielo na vykonanie inžinierskej činnosti je špecifický typ zmluvy o dielo, ktorý sa používa pri realizácii inžinierskych projektov.

Základné ustanovenia zmluvy

Zmluvné strany

V zmluve musia byť jasne identifikované zmluvné strany, t. j. objednávateľ a zhotoviteľ. Je potrebné uviesť ich presné názvy, sídla a identifikačné údaje. V prípade, ak niektorá zo strán koná v zastúpení, je potrebné uviesť aj údaje o zástupcovi a jeho oprávnení konať.

Objednávateľ:

• Názov
• Sídlo
• IČO
• Zastúpený: (Meno, priezvisko, funkcia)

Zhotoviteľ:

Prečítajte si tiež: Vzor zmluvy o príspevku

• Názov
• Sídlo
• IČO
• Zastúpený: (Meno, priezvisko, funkcia)
• Osoba poverená riadením: (napr. Ing. XY, poverená riadením Odboru reg.)
• Osoba zodpovedná za technické veci: (napr. Ing. XY)

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie inžinierskej činnosti zhotoviteľom pre objednávateľa. Je potrebné presne a zrozumiteľne definovať, aké konkrétne činnosti má zhotoviteľ vykonať. Predmet zákazky by mal byť opísaný čo najpodrobnejšie, aby sa predišlo prípadným sporom v budúcnosti.

Príklad:"Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre stavbu cyklistickej komunikácie v Košickom kraji (vetva KE10 Moldavská vetva) vrátane všetkých potrebných inžinierskych činností a činností potrebných pre získanie príslušných povolení a súhlasov, ako aj geodetické zameranie overené odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z.z., písm. a.) a~
j.), ktoré bude slú~
ie
ako podklad k spracovaniu predmetu zákazky."

Doba plnenia

V zmluve je potrebné stanoviť termín, v ktorom má zhotoviteľ dielo vykonať. Môže ísť o konkrétny dátum alebo lehotu, ktorá začína plynúť od určitej udalosti. Ak je dielo rozsiahlejšie, je vhodné dohodnúť si aj čiastkové termíny pre jednotlivé etapy.

Cena diela a platobné podmienky

Cena diela musí byť v zmluve jasne uvedená. Je potrebné dohodnúť sa, či ide o cenu pevnú alebo orientačnú. Pri pevnej cene zhotoviteľ znáša riziko zvýšenia nákladov. Pri orientačnej cene sa môže cena meniť v závislosti od skutočných nákladov. V zmluve je potrebné upraviť aj platobné podmienky, t. j. spôsob a termíny platenia.

• Cena bez DPH
• Výška DPH
• Cena s DPH (slovom)

Dôležité je uviesť, či je zhotoviteľ platcom DPH. Ak nie je platcom DPH, zmluvná cena diela je cena bez DPH. Cena by mala byť konečná a nemenná a zahŕňať všetky náklady potrebné na vykonanie diela.

Prečítajte si tiež: Pracovná zmluva opatrovateľky v Belgicku

Podkladom pre úhradu celkovej ceny za dielo budú faktúry zhotoviteľa. Prílohou každej faktúry bude fotokópia protokolu o odovzdaní a prevzatí príslušnej etapy diela. Konečné vyrovnanie všetkých platieb vzťahujúcich sa na dielo bude podložené fotokópiou oboma zmluvnými stranami podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku.

Lehota splatnosti faktúr by mala byť jasne stanovená. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok alebo deň pracovného pokoja, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa §72 a §74 zák. č. 222/2004 Z. z.

Práva a povinnosti zmluvných strán

V zmluve je potrebné upraviť práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s podmienkami zmluvy, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. Objednávateľ je povinný zaplatiť za dielo dohodnutú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.

Povinnosti zhotoviteľa:

• Vykonanie diela v súlade s ustanoveniami zmluvy, v požadovanej kvalite a dohodnutom termíne.
• Písomné oznámenie objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela.
• Zapracovanie pripomienok a požiadaviek predložených objednávateľom, ktoré si po vzájomnej dohode zmluvné strany odsúhlasia, do projektových dokumentácií.
• Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, ako aj podmienok tejto zmluvy.
• Informovanie objednávateľa o stave rozpracovaného diela, a to v lehote 5 dní od požiadania.
• Zabezpečenie potrebných vyjadrení od príslušných orgánov, organizácií alebo inštitúcií sám a na vlastné náklady.
• Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, v požadovanej kvalite a dohodnutom termíne.
• Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela (vrátane jeho etáp), ktorých následkom bude omeškanie s vykonaním diela, prípadne jeho etapy.
• Počas celej doby realizácie diela je zhotoviteľ povinný zamestnať minimálne 1 osobu, ktorá je znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. a) zákona č. 112/2018 Z. z.
• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pripomienky a požiadavky predložené objednávateľom, ktoré si po vzájomnej dohode zmluvné strany odsúhlasia, zapracuje do projektových dokumentácií.

Práva objednávateľa:

• Kontrola vykonávania diela.
• Uplatňovanie si nárokov zo zodpovednosti za vady diela.
• Odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom.
• Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo ako celok alebo jeho etapu, ak vykazuje zjavné vady, chyby, nedostatky.
• Objednávateľ si vyhradzuje právo rozpracované dielo pripomienkovať, prípadne odsúhlasiť v lehote 5 pracovných dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom.

Subdodávatelia

Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela tretie osoby (subdodávateľov). Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Výber subdodávateľov by mal podliehať schváleniu objednávateľa.

Prečítajte si tiež: Dôležité aspekty zmluvy o sociálnej službe

Každého subdodávateľa je zhotoviteľ povinný minimálne 5 pracovných dní vopred predložiť objednávateľovi na schválenie. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Objednávateľ si vyhradzuje právo navrhovaného subdodávateľa neschváliť, ak nespĺňa požiadavky týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.

V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť.

Ak subdodávateľ spĺňa definíciu partnera verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa považuje za vykonané riadnym odovzdaním a prevzatím diela. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.

Riadnym odovzdaním a prevzatím jednotlivej etapy diela sa rozumie oboma zmluvnými stranami podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí jednotlivej etapy diela. Pri preberacom konaní poslednej etapy diela zmluvné strany podpíšu Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Týmto protokolom sa potvrdzuje, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve.

Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo ako celok alebo jeho etapu, ak vykazuje zjavné vady, chyby, nedostatky. Objednávateľ nie je v omeškaní s prevzatím, ak zhotoviteľ o vzniku alebo hrozbe vzniku týchto okolností bezodkladne písomne informoval objednávateľa a objednávateľ tieto okolnosti a ich vplyv na termín vykonania diela alebo jeho etapy uznal.

Zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, aj keď vyjdú najavo až neskôr. Objednávateľ je povinný vady reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela alebo odborného autorského dohľadu, prípadne vykonanie diela alebo odborného autorského dohľadu znemožňuje.

Lehota na odstránenie vád sa predlžuje o dobu uplatnenia vád až do ich odstránenia. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady diela v stanovenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody, ktoré vznikli objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa stanovených v tejto zmluve.

Za škody sa pre účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, resp. uložené v súvislosti s výsledkom splnenia záväzkov zhotoviteľa, t. j. dielom ako takým.

Odborný autorský dohľad

Ak je to potrebné, zmluva môže upravovať aj výkon odborného autorského dohľadu. Odborný autorský dohľad vykonáva autor diela alebo osoba ním poverená. Účelom odborného autorského dohľadu je zabezpečiť, aby sa dielo realizovalo v súlade s projektovou dokumentáciou.

Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi výkon odborného autorského dohľadu. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účasť autora na kontrolných dňoch. O termíne kontrolného dňa sa informujú zmluvné strany najneskôr 3 pracovné dni vopred.

Autor je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a poskytnúť objednávateľovi svoje stanovisko najneskôr v lehote 4 pracovných dní od vyzvania objednávateľom.

Po ukončení stavby je zhotoviteľ povinný predložiť záverečnú správu z výkonu odborného autorského dohľadu objednávateľovi, ktorej obsahom bude prehlásenie, že stavba bola zhotovená podľa projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy vrátane zmien schválených v priebehu jej realizácie. Zmluvné strany, resp. ich poverení zástupcovia, podpísaním záverečnej správy potvrdia ukončenie výkonu odborného autorského dohľadu.

Zmluvné pokuty

V zmluve je možné dohodnúť zmluvné pokuty pre prípad porušenia zmluvných povinností. Zmluvná pokuta má zabezpečiť, aby zmluvné strany plnili svoje povinnosti riadne a včas.

Odstúpenie od zmluvy

V zmluve je potrebné upraviť podmienky, za ktorých je možné od zmluvy odstúpiť. Odstúpiť od zmluvy je možné v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou stranou.

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa takýto právny úkon nepovažuje za odstúpenie od tejto zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov ustanovených v Obchodnom zákonníku, z dôvodov stanovených v tejto zmluve a z dôvodu podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa.

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä, ak zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok alebo na majetok zhotoviteľa bol podaný návrh na konkurz alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie.

V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve zmluvnej strany na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.

Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi spolu s odstúpením od zmluvy i rozpracované dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenia ceny, inak jeho nárok zaniká. Objednávateľ je oprávnený rozpracované dielo použiť.

Dôvernosť informácií

Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri vykonávaní diela a odborného autorského dohľadu a bez písomného súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe.

Záverečné ustanovenia

V záverečných ustanoveniach sa uvádza, akým právnym poriadkom sa zmluva riadi, ako sa riešia spory a aké sú kontaktné údaje zmluvných strán.

Autorské práva

Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že v prípade, ak pri splnení záväzku z tejto zmluvy vznikne dielo, ktoré je predmetom ochrany podľa Autorského zákona (ďalej aj len ako ,,autorské dielo" alebo „dielo“), jeho dodaním, resp. odovzdaním časti podľa tejto zmluvy sa objednávateľ stáva výhradným vykonávateľom majetkových práv autora k autorskému dielu, resp. na čas celej doby trvania autorských práv k autorskému dielu, ak z kogentných ustanovení právnych predpisov nevyplýva inak. V uvedenom rozsahu je zhotoviteľ povinný strpieť výkon majetkových práv a sám ich nevykonávať.

Objednávateľovi sa udeľuje licencia na všetky známe spôsoby použitia diela a na celú dobu trvania autorských práv k dielu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vysporiadal alebo vysporiada na svoju zodpovednosť a náklady všetky nároky osôb, ktoré sa podieľali na tvorbe autorského diela (vrátane svojich subdodávateľov), resp. zabezpečil všetky potrebné súhlasy a oprávnenia od osôb, ktoré sa podieľali na tvorbe autorského diela, resp. predmetov autorského práva alebo iného práva obsiahnutých v autorskom diele, ktoré sa vyžadujú v zmysle Autorského zákona a príslušných právnych predpisov, vrátane súhlasu podľa § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení s použitím autorského diela.

Prílohy zmluvy

Prílohy zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Prílohami môžu byť napríklad:

• Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy
• Harmonogram prác
• Cenová ponuka
• Technické špecifikácie

tags: #zmluva #o #dielo #na #vykonanie #inžinierskej