Zmluva o Dielo: Oprava a Rekonštrukcia Obecného Rozhlasu – Vzor

Úvod

Obecný rozhlas je dôležitým komunikačným nástrojom v každej obci. Zabezpečuje informovanosť občanov o dôležitých udalostiach, oznamoch a iných relevantných informáciách. Preto je nevyhnutné, aby bol obecný rozhlas v dobrom technickom stave a spoľahlivo fungoval. V prípade porúch alebo zastarania systému je potrebné vykonať opravu alebo rekonštrukciu. Tento článok sa zameriava na zmluvu o dielo, ktorá sa používa pri oprave a rekonštrukcii obecného rozhlasu a poskytuje vzor, ktorý môže byť použitý ako základ pre konkrétnu zmluvu.

Dôležitosť obecného rozhlasu pre komunitu.

Obecný rozhlas plní v živote komunity dôležitú funkciu. Jeho prostredníctvom sa obyvatelia dozvedajú o aktuálnych udalostiach, dôležitých oznamoch, kultúrnych podujatiach a krízových situáciách. Vďaka nemu sú informácie rýchlo a efektívne šírené, čo prispieva k lepšej informovanosti a súdržnosti obyvateľov.

Právny rámec zmluvy o dielo

Zmluva o dielo je upravená v Občianskom zákonníku (§ 536 a nasl.). Ide o záväzkový vzťah, v ktorom sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu. Zmluva o dielo musí obsahovať určité základné náležitosti, aby bola platná a právne záväzná.

Náležitosti zmluvy o dielo pri oprave a rekonštrukcii obecného rozhlasu

Pri oprave a rekonštrukcii obecného rozhlasu by zmluva o dielo mala obsahovať nasledovné náležitosti:

1. Zmluvné strany

• Objednávateľ: Obec (napr. Obec Zalužice, zastúpená starostom Ing. Tomášom Čeklejom)
• Zhotoviteľ: Spoločnosť alebo živnostník, ktorý vykonáva opravu alebo rekonštrukciu (napr. Vlkodlak s. r. o., so sídlom: Lúčky č.)

2. Predmet zmluvy

Podrobný popis diela, ktoré má byť vykonané. To zahŕňa:

Prečítajte si tiež: Vzor zmluvy o príspevku

• Špecifikácia prác: Oprava existujúcich rozhlasových zariadení, výmena poškodených komponentov, inštalácia nových reproduktorov, rekonštrukcia rozvodov, a pod.
• Rozsah prác: Presný počet a umiestnenie reproduktorov, dĺžka rozvodov, a iné relevantné technické parametre.
• Použitý materiál: Zoznam materiálov a zariadení, ktoré budú použité pri oprave alebo rekonštrukcii, vrátane ich technických špecifikácií a kvality.

3. Cena diela a platobné podmienky

• Celková cena: Dohodnutá suma za vykonanie diela, vrátane DPH.
• Rozpis ceny: Podrobný rozpis ceny za jednotlivé položky prác a materiálov.
• Platobné podmienky: Spôsob a termíny platenia (napr. zálohová platba, platba po dokončení etapy, platba po odovzdaní diela).
• Fakturácia: Zhotoviteľ bude fakturovať celé dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní diela objednávateľovi.

4. Termín vykonania diela

• Začiatok prác: Presný dátum začatia prác.
• Ukončenie prác: Presný dátum ukončenia prác.
• Harmonogram prác: Podrobný harmonogram prác, ktorý určuje postupnosť a termíny jednotlivých etáp.

5. Zodpovednosť za vady

• Záručná doba: Doba, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela.
• Reklamačný postup: Postup pri uplatňovaní reklamácií.
• Odstránenie vád: Spôsob a termín odstránenia vád.

6. Ďalšie ustanovenia

• Storno podmienky: Podmienky odstúpenia od zmluvy.
• Sankcie: Sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok (napr. zmluvná pokuta za omeškanie).
• Riešenie sporov: Spôsob riešenia sporov (napr. dohoda, rozhodcovské konanie, súd).
• Ochrana osobných údajov: Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
• Konflikt záujmov: V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie.

Vzor zmluvy o dielo - oprava a rekonštrukcia obecného rozhlasu

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

   Obec Zalužice

   Sídlo: Zalužice 270, 072 34 Zalužice

   IČO: 00 326 046

   Prečítajte si tiež: Pracovná zmluva opatrovateľky v Belgicku

   DIČ: 2020742735

   Zastúpená: Ing. Tomáš Čeklej, starosta

   (ďalej len "objednávateľ")

2. Zhotoviteľ:

   Vlkodlak s. r. o.

   Prečítajte si tiež: Dôležité aspekty zmluvy o sociálnej službe

   Sídlo: Lúčky č.

   IČO:

   DIČ:

   Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

   Zastúpená:

   (ďalej len "zhotoviteľ")

II. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: Oprava a rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Zalužice, v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Špecifikácia prác:

   • Oprava existujúcich rozhlasových zariadení (napr. zosilňovače, mikrofóny).
   • Výmena poškodených komponentov (napr. káble, konektory).
   • Inštalácia nových reproduktorov (x ks, špecifikácia: …).
   • Rekonštrukcia rozvodov (dĺžka: … m, špecifikácia: …).
   • Odborné premeranie a nastavenie celého systému.

3. Použitý materiál:

   Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť materiály a zariadenia, ktoré spĺňajú platné technické normy a sú v súlade s požiadavkami objednávateľa. Presný zoznam materiálov a zariadení tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

III. Cena diela a platobné podmienky

1. Celková cena za vykonanie diela je dohodnutá vo výške: … € (s DPH).

2. Rozpis ceny:

   • Práce: … €
   • Materiál: … €
   • Doprava: … €
   • Ostatné náklady: … €

3. Platobné podmienky:

   • Zálohová platba: … % z celkovej ceny, splatná do … dní od podpisu zmluvy.
   • Platba po dokončení etapy: … % z celkovej ceny, splatná do … dní po odovzdaní a prevzatí etapy.
   • Zvyšná platba: … % z celkovej ceny, splatná do … dní po odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdržania.

IV. Termín vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s prácami dňa: ….

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť prácami dňa: ….

3. Harmonogram prác: Podrobný harmonogram prác tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

V. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ktorá je dohodnutá na … mesiacov od odovzdania diela.

2. Reklamačný postup: Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela písomne, bez zbytočného odkladu po ich zistení.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela v lehote … dní od doručenia reklamácie.

VI. Ďalšie ustanovenia

1. Storno podmienky: V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi preukázané náklady, ktoré mu vznikli do dňa odstúpenia od zmluvy.

2. Sankcie: V prípade omeškania s dokončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške … % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

3. Riešenie sporov: Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, prednostne dohodou. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, bude rozhodnutý príslušným súdom.

4. Ochrana osobných údajov: Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

5. Konflikt záujmov: V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.

V Zalužiciach, dňa …

………………………………………

Ing. Tomáš Čeklej

starosta Obce Zalužice

(objednávateľ)

………………………………………

(zhotoviteľ)

Príloha č. 1: Zoznam materiálov a zariadení

Príloha č. 2: Harmonogram prác

tags: #zmluva #o #dielo #oprava #a #rekonstrukcia