Zmluva o umeleckom výkone: Vzor, tlačivo a daňové aspekty

Umelecká činnosť je neoddeliteľnou súčasťou kultúry a spoločnosti. Právny rámec pre túto oblasť tvorí aj zmluva o umeleckom výkone, ktorá upravuje vzťahy medzi umelcom a objednávateľom. Tento článok poskytuje komplexný pohľad na zmluvu o umeleckom výkone, vrátane vzoru tlačiva a daňových aspektov.

Čo je zmluva o umeleckom výkone?

Zmluva o umeleckom výkone sa používa vtedy, keď si objednávate interpretáciu umeleckého diela alebo umelecký osobný výkon. Patrí sem herecké vystúpenie, hudobný koncert, spev, tanečné vystúpenie, divadelný prednes, dabing, recitácia alebo iná umelecká interpretácia chráneného diela.

Na rozdiel od zmluvy o dielo, ktorá sa využíva pre vytvorenie konkrétneho výsledku alebo vykonanie odbornej či remeselnej činnosti, zmluva o umeleckom výkone sa zameriava na samotnú umeleckú interpretáciu.

Vzor zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka

Pre lepšiu predstavu uvádzame vzor zmluvy o dielo, ktorý je možné prispôsobiť pre potreby umeleckého výkonu v zmysle Obchodného zákonníka (§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.):

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Prečítajte si tiež: Vzor zmluvy o príspevku

Medzi

Meno a priezvisko/Obchodné meno: [Doplniť meno alebo IČO]Miesto podnikania/Sídlo: [Doplniť adresu]Fyzická osoba/Živnostník/Spoločnosť(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

a

Meno a priezvisko/Obchodné meno: [Doplniť meno alebo IČO]Miesto podnikania/Sídlo: [Doplniť adresu]Fyzická osoba/Živnostník/Spoločnosť(ďalej ako „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

Článok IPredmet Zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v článku IV. tejto zmluvy (ďalej len „Dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

Prečítajte si tiež: Pracovná zmluva opatrovateľky v Belgicku

Článok IIVykonanie Diela

  1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v lehote [Doplniť počet] dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
  2. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi Objednávateľa.
  3. Zhotovateľ diela nemôže poveriť jeho vykonaním inú osobu (subdodávateľa), ibaže sa s Objednávateľom dohodne inak.
  4. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela, je povinný obstarať zhotoviteľ, ibaže sa s Objednávateľom dohodne inak.
  5. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela.
  6. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov.
  7. V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
  8. Zhotoviteľ má právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť nákladov, ktoré vynaložil pri vykonávaní Diela na obstaranie vecí potrebných na vykonanie Diela, ak sa s Objednávateľom dohodol na obstaraní vecí Objednávateľom.
  9. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a podmienky nevyhnutné na vykonanie Diela.
  10. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
  11. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
  12. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy má Zhotoviteľ právo na úhradu primeranej časti odmeny za vykonanú časť Diela.
  13. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela.
  14. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela.

Článok IIIPovinnosti Objednávateľa

Objednávateľ je povinný vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok IVVšeobecné ustanovenia

V tejto Zmluve "Dielo" znamená: [Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.] (ďalej len „Dielo“)

Prečítajte si tiež: Dôležité aspekty zmluvy o sociálnej službe

Detailná špecifikácia v prílohe

Určenie diela je podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo. Špecifikujte dielo čo najpodrobnejšie tak, aby bolo nezameniteľné s iným dielom. Nejasná a neurčitá špecifikácia môže mať za následok neplatnosť zmluvy o dielo. Dielo možno určiť napr.

Článok VPovinnosti Zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k Dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

Článok VICena Diela a platobné podmienky

  1. Cena za vykonanie Diela je [Doplniť sumu] EUR (slovom: [Doplniť sumu slovom] Eur).
  2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu Diela nasledovne: [Doplniť platobné podmienky, napr. v splátkach, po dokončení diela, atď.].
  3. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny Diela, je Zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške [Doplniť percento] % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok VIIOdovzdanie Diela

  1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo Objednávateľovi v mieste [Doplniť miesto odovzdania] a v termíne [Doplniť termín odovzdania].
  2. O odovzdaní Diela spíšu Zmluvné strany zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela, v ktorej uvedú prípadné vady Diela.

Článok VIIIZodpovednosť za vady Diela

  1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo pri odovzdaní Objednávateľovi.
  2. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela bez zbytočného odkladu po ich zistení.
  3. V prípade, že Dielo má vady, má Objednávateľ právo na ich bezplatné odstránenie, ak je to možné. Ak odstránenie vád nie je možné, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny Diela.

Článok IXZmluvné pokuty

  1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela, je Objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške [Doplniť percento] % z ceny Diela za každý deň omeškania.
  2. V prípade omeškania Objednávateľa s prevzatím Diela, je Zhotoviteľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške [Doplniť percento] % z ceny Diela za každý deň omeškania.

Článok XOdstúpenie od Zmluvy

Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:

  • Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než [Doplniť počet] dní,
  • Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným,
  • Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než [Doplniť počet] dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.

Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:

  • Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než [Doplniť počet] dní,
  • Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným,
  • Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než [Doplniť počet] dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.

Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

Článok XIVyššia moc

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ak k nemu došlo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú udalosti, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať ani odvrátiť, ako napr. živelné pohromy, vojny, štrajky, a pod.

Článok XIIDoručovanie

Akékoľvek oznámenia alebo iné písomnosti podľa tejto Zmluvy musia byť doručené druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

Článok XIIIDôvernosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámia v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupnia, ani nepoužijú:

  • žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve,
  • databázu zákazníkov ani kontakty na ne,
  • cenovú politiku,
  • marketingovú stratégiu,
  • informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch,
  • spôsob fungovania podniku,
  • strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa (ďalej len „Dôverná informácia“).

Povinnosť mlčanlivosti tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy:

  • Zmluvné strany udelili predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie,
  • právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu,
  • také sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy,
  • je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.

Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.

Objednávateľ týmto dává Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.

Článok XIVRiešenie sporov

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, bude predložený na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike.

Článok XVRozhodné právo

Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok XVIZáverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto vyhlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé.

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.

Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody. Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.

Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.

K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán.

Táto zmluva je vyhotovená v [Doplniť počet] rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu. Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.

Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.

Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

tags: #zmluva #o #umeleckom #výkone #vzor #tlačivo

Ďalšie články