Vzor zmluvy medzi SZČO a SRO: Ako správne nastaviť spoluprácu a vyhnúť sa problémom

Spolupráca medzi živnostníkom (SZČO) a spoločnosťou s ručením obmedzeným (SRO) je bežnou formou obchodného vzťahu. Avšak, aby bola táto spolupráca úspešná a bezproblémová, je dôležité správne nastaviť zmluvné podmienky. V opačnom prípade hrozí riziko nelegálneho zamestnávania a s tým spojené sankcie od inšpektorátu práce.

Základné pojmy a riziká

Závislá práca a nelegálna práca

Zákonník práce definuje znaky závislej práce, ktoré, ak sú naplnené v obchodnej alebo občianskej zmluve, indikujú zakrytý pracovnoprávny vzťah. To znamená, že zamestnávateľ "nelegálne" zamestnáva prostredníctvom inej zmluvy ako pracovnej zmluvy. Inšpektoráty práce sa zameriavajú na odhaľovanie takýchto prípadov.

Medzi znaky závislej práce patrí napríklad:

  • Vykonávanie činnosti v určenom pracovnom čase a na určenom mieste.
  • Podriadenosť pokynom objednávateľa.
  • Používanie prostriedkov objednávateľa.

Ak zmluva so SZČO obsahuje tieto znaky, hrozí, že bude považovaná za zakrytý pracovnoprávny vzťah, čo vedie k sankciám pre zamestnávateľa.

Čo by nemalo byť v zmluve so SZČO?

Aby sa predišlo riziku nelegálneho zamestnávania, zmluva so SZČO by nemala obsahovať nasledovné prvky:

  • Pracovný čas a miesto: Zmluva by nemala určovať pevný pracovný čas ani miesto výkonu práce. SZČO by mala mať slobodu rozhodovať o tom, kedy a kde bude svoju činnosť vykonávať.
    • Príklad: Vyhnite sa formuláciám typu "Poskytovateľ služieb bude vykonávať obchodné činnosti v pracovnom čase od 08:00 hod."
  • Pokyny objednávateľa: SZČO by mala pri vykonávaní svojej činnosti postupovať samostatne a nemala by byť viazaná pokynmi objednávateľa.
  • Používanie prostriedkov objednávateľa: SZČO by mala používať vlastné prostriedky na vykonávanie svojej činnosti. Ak používa prostriedky objednávateľa, malo by to byť len výnimočne a na základe osobitnej dohody.

Čo by naopak malo byť v zmluve so SZČO?

Naopak, zmluva by mala obsahovať prvky, ktoré potvrdzujú nezávislý charakter spolupráce:

Prečítajte si tiež: Ako vyplniť žiadosť o príspevok na rekreáciu?

  • Sloboda a nezávislosť: Zdôraznite, že SZČO je pri vykonávaní svojej činnosti slobodná a nezávislá.
  • Vlastné prostriedky: Uveďte, že SZČO používa vlastné prostriedky na vykonávanie svojej činnosti.
  • Zodpovednosť: Zdôraznite, že SZČO nesie zodpovednosť za výsledok svojej činnosti.
  • Riadne určenie zmluvných strán. Zmluvné strany musia byť označené podľa údajov z obchodného alebo živnostenského registra.
  • Podrobná špecifikácia diela. Dielo by malo byť špecifikované čo najpodrobnejšie, aby bolo nezameniteľné s iným dielom. Nejasná a neurčitá špecifikácia môže viesť k neplatnosti zmluvy.
  • Zhotoviteľ vykonáva dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
  • Zhotoviteľ pri vykonávaní diela postupuje samostatne.
  • Zhotoviteľ nie je pri určení spôsobu vykonania diela viazaný pokynmi objednávateľa.

Vzor zmluvy o dielo medzi SZČO (zhotoviteľom) a SRO (objednávateľom)

Nižšie uvádzame vzor zmluvy o dielo, ktorý je možné použiť pri spolupráci medzi SZČO a SRO. Je však dôležité si uvedomiť, že každý prípad je individuálny a zmluvu je potrebné prispôsobiť konkrétnym potrebám a okolnostiam.

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi

[Meno a priezvisko / Obchodné meno SZČO], miesto podnikania: [Adresa], IČO: [IČO], DIČ: [DIČ], (ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

[Obchodné meno SRO], sídlo: [Adresa], IČO: [IČO], DIČ: [DIČ], zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu [Názov súdu], oddiel [Označenie oddielu], vložka č. [Číslo vložky], (ďalej len „Objednávateľ“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")

Prečítajte si tiež: Vzor striedavej starostlivosti

sa dohodli na nasledovnom:

Článok I.Predmet zmluvy

  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo špecifikované v Článku IV. tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
  2. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Článok II.Vykonanie diela

  1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v lehote [Počet] dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
  2. Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania Diela viazaný pokynmi Objednávateľa.
  3. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť jeho vykonaním inú osobu (subdodávateľa) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
  4. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela, je povinný obstarať Zhotoviteľ.
  5. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela. Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny pokynov Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ trvá na vykonávaní Diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov.
  6. V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
  7. Zhotoviteľ má právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť nákladov, ktoré vynaložil pri vykonávaní Diela na obstaranie vecí potrebných na vykonanie Diela.
  8. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a podmienky nevyhnutné na vykonanie Diela.
  9. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
  10. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
  11. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy má Zhotoviteľ právo na úhradu primeranej časti odmeny za vykonanú časť Diela.
  12. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela.
  13. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela.

Článok III.Cena a platobné podmienky

  1. Cena za vykonanie Diela je [Suma] EUR (slovom: [Suma slovom] eur).
  2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom do [Počet] dní od odovzdania Diela.
  3. Splatnosť faktúry je [Počet] dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Článok IV.Špecifikácia diela

V tejto Zmluve "Dielo" znamená: [Detailná špecifikácia Diela]. Detailná špecifikácia Diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy.

Prečítajte si tiež: Rozhodnutie ÚPSVaR a odvolanie

Článok V.Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ je povinný vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok VI.Povinnosti zhotoviteľa

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k Dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

Článok VII.Zodpovednosť za vady

  1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo pri odovzdaní Objednávateľovi.
  2. Objednávateľ je povinný vady Diela písomne reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do [Počet] dní od odovzdania Diela.
  3. V prípade oprávnenej reklamácie má Objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vád Diela v primeranej lehote. Ak odstránenie vád nie je možné alebo účelné, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny Diela.

Článok VIII.Sankcie

  1. V prípade omeškania s odovzdaním Diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške [Percento]% z ceny Diela za každý deň omeškania.
  2. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej podľa platných právnych predpisov.

Článok IX.Trvanie zmluvy a ukončenie

  1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do [Dátum].
  2. Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy v prípadoch stanovených v Článku XI. tejto Zmluvy.

Článok X.Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:

  • Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než [Počet] dní.
  • Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným.
  • Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než [Počet] dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.

Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:

  • Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než [Počet] dní.
  • Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným.
  • Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než [Počet] dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.

Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

Článok XI.Dôvernosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámia v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupnia, ani nepoužijú: žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve, databázu zákazníkov ani kontakty na ne, cenovú politiku, marketingovú stratégiu, informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch, spôsob fungovania podniku, strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa (ďalej len „Dôverná informácia“).

Povinnosť mlčanlivosti tejto Zmluvy platí s výnimkou prípadov, kedy:

  • Zmluvné strany udelili predchádzajúci písomný súhlas s takým sprístupnením alebo použitím Dôvernej informácie.
  • Právny predpis alebo verejnoprávny orgán stanoví povinnosť sprístupniť alebo použiť Dôvernú informáciu.
  • Také sprístupnenie alebo použitie Dôvernej informácie je nevyhnutné pre realizáciu tejto Zmluvy.
  • Je to podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dovolené.

Medzi Dôverné informácie nepatria žiadne informácie, ktoré sú v dobe ich sprístupnenia alebo použitia bežne dostupné verejnosti.

Objednávateľ týmto dáva Zhotoviteľovi súhlas k tomu, aby ho Zhotoviteľ uvádzal ako svojho zákazníka.

Článok XII.Doručovanie

Akékoľvek písomnosti doručované podľa tejto Zmluvy sa doručujú doporučene poštou na adresu sídla/miesta podnikania Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

Článok XIII.Rozhodné právo

Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok XIV.Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto vyhlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé.

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že mohli ovplyvniť obsah tejto Zmluvy.

Pokiaľ v tejto zmluve z kontextu jasne nevyplýva inak, zahŕňa význam slova v jednotnom čísle rovnako význam daného slova v množnom čísle a naopak, význam slova vyjadrujúci určitý rod zahŕňa rovnako ostatné rody.

Nadpisy sú uvádzané iba pre prehľadnosť a nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.

Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. V takomto prípade dohodnú zmluvné strany náhradnú úpravu, ktorá bude zodpovedať účelu sledovanému neplatným ustanovením.

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami vo vzťahu k predmetu tejto Zmluvy a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy.

K zmene podmienok dohodnutých touto Zmluvou môže dôjsť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomného očíslovaného dodatku podpísaného osobami oprávnenými konať v mene Zmluvných strán.

Táto zmluva je vyhotovená v [Počet] rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu s určením jedného vyhotovenia pre každú Zmluvnú stranu.

Každá zo Zmluvných strán nesie svoje vlastné náklady vzniknuté v dôsledku uzatvorenia tejto Zmluvy.

Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov oboch Zmluvných strán.

Pri riešení otázok touto zmluvou neupravených, sa Zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami záväzných predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, ak sa vzniknutý spor nevyrieši vzájomnou dohodou ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená predložiť tento na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami.

V [Miesto], dňa [Dátum]

………………………………………..Objednávateľ

tags: #vzor #zmluva #szco #a #sro

Ďalšie články