Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky: Vzor a dôležité aspekty

Zmluva o dielo je dôležitý právny dokument, ktorý upravuje vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom pri vytváraní webovej stránky. Tento článok poskytuje vzor zmluvy o dielo a zdôrazňuje kľúčové aspekty, ktoré by mali byť v zmluve zahrnuté. Zmluva o dielo na vytvorenie webovej stránky sa riadi ustanoveniami § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a § 28 zákona č. 383/1997 Z. z.

Identifikácia zmluvných strán

Úvodná časť zmluvy musí obsahovať presnú identifikáciu oboch zmluvných strán: objednávateľa a zhotoviteľa. Je potrebné uviesť:

  • Objednávateľ: Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti, bydlisko alebo sídlo, IČO (ak je pridelené), DIČ (ak je pridelené), údaje o zápise v obchodnom alebo živnostenskom registri.
  • Zhotoviteľ: Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti, bydlisko alebo sídlo, IČO (ak je pridelené), DIČ (ak je pridelené), údaje o zápise v obchodnom alebo živnostenskom registri.

Dôkladné určenie zmluvných strán je podstatnou náležitosťou zmluvy o dielo. Zmluvné strany by mali byť označené podľa údajov z obchodného alebo živnostenského registra.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je špecifikácia diela, teda vytvorenie webovej stránky. V zmluve je potrebné presne definovať, čo má byť výsledkom práce zhotoviteľa. To zahŕňa:

  • Funkcionality webovej stránky: Aké funkcie má webová stránka obsahovať (napr. e-shop, blog, kontaktný formulár, rezervačný systém).
  • Dizajn webovej stránky: Aký má byť vizuálny vzhľad webovej stránky (napr. farebná schéma, typografia, rozloženie prvkov).
  • Obsah webovej stránky: Aký obsah má byť na webovej stránke umiestnený (texty, obrázky, videá).
  • Responzivita: Či má byť webová stránka responzívna, teda prispôsobená pre zobrazovanie na rôznych zariadeniach (počítače, tablety, smartfóny).
  • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO): Či má byť webová stránka optimalizovaná pre vyhľadávače.
  • Jazykové verzie: V akých jazykových verziách má byť webová stránka vytvorená.

Presná špecifikácia predmetu plnenia by mala byť uvedená v prílohe zmluvy. Dielo je potrebné špecifikovať čo najpodrobnejšie, aby bolo nezameniteľné s iným dielom. Nejasná a neurčitá špecifikácia môže mať za následok neplatnosť zmluvy o dielo.

Prečítajte si tiež: Vzor zmluvy o príspevku

Vzorové formulácie:

  • Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodať pre objednávateľa [názov webovej stránky].
  • Presná špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1.

Miesto a čas plnenia

V zmluve je potrebné určiť miesto, kde bude dielo odovzdané objednávateľovi. Zvyčajne je to adresa objednávateľa. Dôležité je tiež stanoviť termín, dokedy má byť dielo dokončené.

  • Miesto dodania: Adresa objednávateľa.
  • Lehota dodania: Konkrétny dátum alebo počet dní od podpisu zmluvy.

Vzorové formulácie:

  • Miestom dodania predmetu plnenia tejto zmluvy je adresa objednávateľa uvedená v článku 1.
  • Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v lehote [počet] dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.

Cena a platobné podmienky

Cena za vytvorenie webovej stránky musí byť v zmluve jasne stanovená. Môže byť určená pevnou sumou alebo hodinovou sadzbou. V zmluve je tiež potrebné dohodnúť platobné podmienky, teda kedy a ako bude objednávateľ platiť zhotoviteľovi.

  • Cena diela: Suma v EUR bez DPH a s DPH.
  • Spôsob platby: Prevodom na účet, v hotovosti.
  • Lehota splatnosti: Počet dní od vystavenia faktúry.
  • Platobný kalendár: Ak sa cena platí v splátkach, je potrebné určiť výšku a termín splatnosti jednotlivých splátok.

Vzorové formulácie:

Prečítajte si tiež: Pracovná zmluva opatrovateľky v Belgicku

  • Cena za predmet plnenia v rozsahu článku 2 bola stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
  • Cena bez DPH = (cena za 1 hodinu prác) x ( počet hodín prác) x (nutný počet pracovníkov) + cestovné náklady.
  • Fakturácia predmetu plnenia podľa bodu 9.12 bude 4x ročne vždy po ukončení kvartála v alikvótnej výške. Fakturácia predmetu plnenia podľa bodu 9.13 bude do 14 dní po poskytnutí služieb.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluva by mala jasne definovať práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

Povinnosti zhotoviteľa:

  • Vykonať dielo v dohodnutom rozsahu a kvalite.
  • Dodržať termín dodania.
  • Informovať objednávateľa o priebehu prác.
  • Odovzdať dielo bez vád.
  • Poskytnúť záručný servis.
  • Spolupôsobiť pri tvorbe webovej stránky.

Povinnosti objednávateľa:

  • Poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.
  • Prevziať dielo.
  • Zaplatiť za dielo dohodnutú cenu.
  • Spolupôsobiť pri tvorbe webovej stránky, resp.

Vzorové formulácie:

  • Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
  • Objednávateľ je povinný vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu podľa platobných podmienok dohodnutých tejto Zmluve.
  • Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k Dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

Záruka a servis

Zhotoviteľ by mal poskytnúť záruku na funkčnosť webovej stránky. V zmluve je potrebné určiť dĺžku záručnej doby a podmienky záručného servisu.

  • Záručná doba: Dĺžka záruky v mesiacoch.
  • Podmienky záruky: Čo záruka pokrýva a čo nie.
  • Spôsob uplatnenia reklamácie: Ako má objednávateľ nahlásiť poruchu.
  • Lehota na odstránenie poruchy: Doba, v ktorej má zhotoviteľ odstrániť nahlásenú poruchu.
  • Servisné zásahy: Podmienky vykonávania servisných zásahov.
  • Upgrade a aktualizácie: Podmienky poskytovania služieb „upgrade" (aktualizácia) so súvisiacimi sprievodnými službami (popis „upgrade", konzultácie k „upgrade", dodanie diskiet resp. CD s „upgrade" resp.
  • Cena servisných zásahov: Spôsob výpočtu ceny servisných zásahov.

Vzorové formulácie:

  • Zhotoviteľ poskytne záruku na dobu 12 mesiacov, že predmet plnenia podľa článku 2 bude pracovať v súlade s priloženou dokumentáciou.
  • Vzniknuté poruchy objednávateľ oznamuje zhotoviteľovi spravidla písomne.
  • Fakturácia predmetu plnenia podľa bodu 9.12 bude 4x ročne vždy po ukončení kvartála v alikvótnej výške. Fakturácia predmetu plnenia podľa bodu 9.13 bude do 14 dní po poskytnutí služieb.

Sankcie a odstúpenie od zmluvy

V zmluve je potrebné dohodnúť sankcie pre prípad nesplnenia zmluvných povinností. To môže zahŕňať zmluvné pokuty, úroky z omeškania alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

Prečítajte si tiež: Dôležité aspekty zmluvy o sociálnej službe

  • Zmluvné pokuty: Výška pokuty pre prípad porušenia zmluvy.
  • Úroky z omeškania: Percentuálna sadzba úrokov z omeškania.
  • Právo na odstúpenie od zmluvy: Podmienky, za ktorých môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť od zmluvy.

Vzorové formulácie:

  • V prípade nesplnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy platia sankcie podľa zákona č.513/1991 Zb.
  • Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že: Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než [počet] dní, Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným, Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než [počet] dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
  • Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že: Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než [počet] dní, Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným, Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než [počet] dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.

Autorské práva a duševné vlastníctvo

V zmluve je potrebné upraviť otázku autorských práv k webovej stránke. Kto bude vlastníkom autorských práv? Bude mať objednávateľ právo webovú stránku upravovať a rozširovať? Ak zhotoviteľ používa pri tvorbe webovej stránky vlastné programové produkty, je potrebné to v zmluve uviesť.

Vzorové formulácie:

  • Programový produkt [názov] je majetkom firmy [názov firmy].
  • Programový produkt [názov] je vlastným produktom zhotoviteľa. Zhotoviteľ má tento produkt chránený samostatnou ochrannou známkou [názov ochrannej známky], ktorá je zapísaná do registra ochranných známok na Úrade priemyselného vlastníctva pod číslom [číslo].

Dôvernosť informácií

Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia žiadne informácie obchodnej a/alebo výrobnej povahy.

Vzorové formulácie:

  • Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámia v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, najmä nesprístupnia, ani nepoužijú: žiadnu takú informáciu obsiahnutú v tejto Zmluve, databázu zákazníkov ani kontakty na ne, cenovú politiku, marketingovú stratégiu, informácie o uzatvorených zmluvách a dodávateľoch, spôsob fungovania podniku, strategické rozhodnutia a podnikateľské zámery Objednávateľa (ďalej len „Dôverná informácia“).

Záverečné ustanovenia

V záverečných ustanoveniach sa uvádzajú informácie o počte vyhotovení zmluvy, spôsobe riešenia sporov a o tom, ktorým právnym poriadkom sa zmluva riadi.

  • Počet vyhotovení: V koľkých vyhotoveniach je zmluva vyhotovená.
  • Rozhodné právo: Právny poriadok Slovenskej republiky.
  • Riešenie sporov: Dohodou alebo súdom.
  • Zmeny a doplnky: Zmluva sa môže meniť len písomnými dodatkami.
  • Platnosť a účinnosť: Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu.

Vzorové formulácie:

  • Zmluva je vyhotovená v 4 zhodných zneniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
  • Zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
  • Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou.
  • Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Preberací protokol

Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia objednávateľovi formou preberacieho protokolu. Objednávateľ preverí predmet plnenia na jeho úplnosť, správnosť, splnenie doby plnenia, na vykonanie inštalácie jednotlivých programov na určených počítačoch, ako aj na zaškolenie pracovníkov. Zhotoviteľ po potvrdení prevzatia predmetu plnenia (podpisom preberacieho protokolu objednávateľom.

Dôležitosť príloh

Prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Prílohy by mali obsahovať podrobnú špecifikáciu diela, rozpočet prác a materiálu, a ďalšie relevantné dokumenty. Prílohou k zmluve by mal byť presný rozpis prác, ktoré zhotoviteľ vykoná pri zhotovení diela, prípadne materiál a jeho cenu a rozpočet.

Zmluva o dielo: Vzor

(VZOR ZMLUVY O DIELO)

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi

Meno a priezvisko/Názov spoločnosti: [Doplniť]Miesto podnikania/Sídlo: [Doplniť]IČO: [Doplniť]DIČ: [Doplniť](ďalej ako „Zhotoviteľ")

a

Meno a priezvisko/Názov spoločnosti: [Doplniť]Miesto podnikania/Sídlo: [Doplniť]IČO: [Doplniť]DIČ: [Doplniť](ďalej ako „Objednávateľ")

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej tiež spoločne ako "Zmluvné strany“ a každý jednotlivo ako "Zmluvná strana")

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDUJÚCOM:

Článok IPredmet Zmluvy

  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce vo vytvorení webovej stránky so špecifikáciou uvedenou v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Dielo“).
  2. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Článok IIVykonanie Diela

  1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v lehote [počet] dní od uzatvorenia tejto Zmluvy.
  2. Pri vykonávaní Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania Diela viazaný pokynmi Objednávateľa.
  3. Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela, je povinný obstarať Zhotoviteľ.
  4. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela.
  5. V prípade, že Zhotoviteľovi bude akákoľvek časť zadania Diela nejasná, má Zhotoviteľ právo informovať sa u Objednávateľa, resp. vyžiadať si od Objednávateľa upresňujúce informácie a Objednávateľ má povinnosť poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť, a to bez zbytočného odkladu.
  6. Zhotoviteľ má právo požadovať počas vykonávania Diela primeranú časť nákladov, ktoré vynaložil pri vykonávaní Diela na obstaranie vecí potrebných na vykonanie Diela.
  7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť a podmienky nevyhnutné na vykonanie Diela.
  8. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
  9. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek finančného plnenia Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ právo prerušiť vykonávanie Diela do zaplatenia daného finančného plnenia.
  10. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy má Zhotoviteľ právo na úhradu primeranej časti odmeny za vykonanú časť Diela.
  11. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela.
  12. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním Diela.

Článok IIICena a platobné podmienky

  1. Cena za vykonanie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške [suma] EUR bez DPH.
  2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to do [počet] dní od jej doručenia Objednávateľovi.
  3. Cena diela bude uhradená prevodom na účet Zhotoviteľa číslo: [číslo účtu].

Článok IVPovinnosti Objednávateľa

  1. Objednávateľ je povinný vykonané Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok VPovinnosti Zhotoviteľa

  1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
  2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k Dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie.

Článok VIZáruka

  1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku v trvaní [počet] mesiacov.
  2. Záruka sa vzťahuje na vady Diela, ktoré sa prejavia počas záručnej doby.
  3. Objednávateľ je povinný vady Diela reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení.

Článok VIISankcie

  1. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške [percent] % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
  2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške [percent] % z ceny Diela za každý deň omeškania.

Článok VIIIOdstúpenie od Zmluvy

  1. Objednávateľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
    • Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním Diela dlhšie než [počet] dní.
    • Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Zhotoviteľa a/alebo Zhotoviteľ sa stane platobne neschopným.
    • Zhotoviteľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než [počet] dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
  2. Zhotoviteľ má právo od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že:
    • Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením Ceny alebo jej časti dlhšie než [počet] dní.
    • Objednávateľ vstúpi do likvidácie alebo bude na jeho majetok súdom vyhlásený konkurz, alebo bude zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo zanikne bez likvidácie a/alebo bude súdom vyhlásený úpadok Objednávateľa a/alebo Objednávateľ sa stane platobne neschopným.
    • Objednávateľom oznámené okolnosti vyššej moci trvajú dlhšie než [počet] dní a zmluvné strany sa nedohodnú inak.
  3. Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

Článok IXDôvernosť

  1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia, ani nepoužijú žiadnu informáciu obchodnej a/alebo výrobnej povahy, s ktorou sa zoznámia v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

Článok XZáverečné ustanovenia

  1. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že riešenie prípadných sporných otázok sa bude uskutočňovať predovšetkým spoločným rokovaním a vzájomnou dohodou prostredníctvom svojich zástupcov.
  3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V [Miesto], dňa [Dátum]

………………………………………..Objednávateľ

………………………………………..Zhotoviteľ

Príloha č. 1: Špecifikácia Diela

[Podrobná špecifikácia webovej stránky, jej funkcionalít, dizajnu, obsahu a ďalších relevantných parametrov]

tags: #zmluva #o #dielo #na #vytvorenie #web

Ďalšie články